BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

...

5.- Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la determinación del precio unitario para cada concepto, como podrían ser la ubicación del predio en donde se realizará la obra, las condiciones del acceso al mismo, el número de niveles de la edificación, las condiciones climatológicas y laborales correspondientes a la época del año en la que se realizará la obra, de acuerdo al programa de ejecución respectivo.

Lo anterior independientemente de lo incluido en el análisis de cada uno de los costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales establecidos.

6.- Haber tomado en cuenta que pudieran resultar diferencias, en el momento de la ejecución de la obra, entre los volúmenes propuestos en el catálogo de conceptos elaborados por “LA CONVOCANTE” y los ejecutados realmente aumentando o disminuyendo los mismos y que esto no justificará una modificación en los precios unitarios presentados para cada concepto.

7.- Haber tomado en cuenta que la modificación al plazo y programa de ejecución de la obra, propiciada por causas imputables al contratista como pudieran ser la desatención a la obra, desorganización o falta de capacidad en su personal, ineficiente utilización de maquinaria o equipo y otras de la misma naturaleza, no justificará cambio alguno en los precios unitarios contenidos en el catálogo de conceptos de la propuesta del adjudicatario.

“EL LICITANTE” deberá presentar precios unitarios únicamente para los conceptos contenidos en el catálogo correspondiente y validado en la junta aclaratoria.

8.- No deberá proponer alternativas en especificaciones o condiciones de ejecución que sean diferentes a lo establecido en el catálogo de conceptos y/o a lo acordado en la junta aclaratoria.

9.- Que el participante deberá examinar y cumplir todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en las bases de la presente licitación.

10.- Los actos de licitación pública se iniciarán puntualmente, en la fecha y hora señalada, solo participan los representantes de las empresas constructoras que se encuentren registradas al inicio del mismo, en caso de que las etapas obligatorias no se lleven a cabo o no se inicien en las horas señaladas se informará a los contratistas los motivos del retraso, diferimiento o de la cancelación.

11.- Todos los documentos requeridos en el CAPÍTULO III de estas bases, podrán presentarse en los formatos proporcionados por “LA CONVOCANTE”, debiendo contener todos los datos que se solicitan en cada documento.

12.- ETAPA ÚNICA.- ENTREGA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

Esta se llevará a cabo en la fecha y hora señalada en estas bases, con el siguiente orden:

- Los representantes de las empresas licitantes entregaran los sobres al profesor de la clase en la fecha y hora establecidas en estas bases.

- Una vez entregados los sobres no se podrán modificar o intercambiar el contenido de los mismos.

- En sesión pública con el Comité de Adjudicación de la Obra Pública procederá a la apertura de los sobres de las propuestas técnicas verificando de manera cuantitativa los documentos solicitados en estas bases, así mismo posteriormente proceder a la apertura de los sobres de las propuestas económicas de aquellas que hayan cumplido con la fase técnica dando a conocer los importes totales incluyendo el Impuesto del Valor Agregado IVA de las propuestas, los participantes en el acto rubricarán el catálogo de conceptos de cada una de las proposiciones.

- El comité de adjudicación de obra turnará al área encargada de “LA CONVOCANTE”, las propuestas técnicas y económicas, para la revisión detallada, análisis y elaboración del dictamen técnico.

- El dictamen se le presentará al Comité de Adjudicación de Obra de “LA CONVOCANTE” para que se emita su recomendación al respecto del fallo de esta licitación pública.

8.- EVALUACIÓN.

CAUSAS PARA DESECHAR UNA PROPUESTA.

1- Las propuestas serán desechadas en los casos siguientes:

2- Cuando no se entreguen los sobres a la hora y fecha indicada o los sobres que contengan las propuestas técnica y económica no estén debidamente cerrados en forma inviolable y no estén rotulados con el número de la licitación y nombre de la empresa participante

3- Cuando el postor no presente cualquiera de los documentos solicitados o haya omitido algún requisito.

4- Cuando alguno de los documentos solicitados en el CAPÍTULO III de estas bases no venga firmado y como se solicita

5- Cuando presente algún documento con tachaduras o enmendaduras.

6- Cuando presente documentos escritos a mano.

7- Cuando falte uno o más de los análisis de precios unitarios solicitados en el catálogo de conceptos, que forman parte de estas bases.

8.- Cuando en los análisis de precios unitarios, hagan intervenir destajos o lotes por concepto de mano de obra, materiales y equipos, o se indique como subcontrato y no se desglose el precio unitario del mismo en sus insumos de materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

9- Cuando modifiquen las especificaciones establecidas por “LA CONVOCANTE”, en estas bases y su catálogo de conceptos.

10.- Cuando exista la evidencia de que se puso de acuerdo con otros licitantes para cualquier objeto que pudiera desvirtuar la licitación.

11- Cuando la empresa presente propuesta insolvente, de acuerdo a los criterios para evaluación

CAPÍTULO III

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

15.- Para efecto de la presentación de las propuestas, “EL LICITANTE” deberá entregar las propuestas técnica y económica, en la fecha y hora señalados en estas bases, en un sobre cerrados y firmados según corresponda de forma inviolable, rotulado con el número de la licitación, nombre de la empresa participante y nombre completo de los participantes, nombre de la obra, los cuales deberán estar firmados todos los documentos con firma completa por el representante legal, para efectos