CONTRATO POR OBRA CIERTA

...

El Contratista es responsable de realizar los arreglos totales por cualquier daño oculto que pudiese presentarse luego de concluida y recibida la obra por el lapso de 30 días.

SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-

- Por cumplimiento total de estas obligaciones

- Por mutuo acuerdo de las partes

- Por declaración unilateral por cualquiera de las partes en caso de incumplimiento de una de las partes.

OCTAVA: MULTA.-

El CONTRATISTA se compromete a entregar la obra en el plazo máximo de 30 días, transcurrido este plazo se deberá pagar a nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato una multa del uno por mil por cada día de retraso de la obra, transcurrido diez días de multa se dará por terminado el contrato, sin perjuicio de la multa que se establece.

NOVENA: ENTREGA – RECEPCIÓN.-

Una vez terminados e instalados todos los trabajos materia del presente contrato, el Contratista comunicará por el escrito al GAD Municipalidad de Ambato para que se proceda a la entrega – recepción definitiva de la obra. Realizada la inspección y revisión de los trabajos terminados y de la documentación contractual por parte de la Comisión que fuese designada para el efecto, y establecido el fiel cumplimiento por parte del Contratista, se proceda a la elaboración y suscripción del acta de entrega – recepción única de los trabajos realizados, será de cuenta del Contratista los arreglos que a futuro se presenten por la presencia de daños ocultos de la obra objeto del presente contrato.

DÉCIMA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-

Por acuerdo entre las partes y en caso de suscitarse controversias que no hayan podido ser superadas por las partes de manera amigable y dentro del ámbito administrativo, estas se someten al procedimiento de mediación y arbitraje previsto en la ley, mismo que se ventilará ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado, comprometiéndose a aceptar y cumplir el laudo arbitral que se expida en el Derecho.

DÉCIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN.-

Las partes comparecientes aceptan todas y cada una de las estipulaciones acordadas en el presente contrato, para cuya constancia firman en dos ejemplares de igual tenor y efecto.

Ambato, 23 de noviembre de 2016

Sra. Maribel Pico Sr. Diego Proaño

Presidente del GAD Municipalidad de Ambato CONTRATISTA