CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS.

...

OCTAVO: GARANTÍA

LIDER está autorizada para retener una suma equivalente al cinco por ciento (5%) de cada valorización con el objeto de garantizar la diligente ejecución de las obligaciones asumidas por EL CONTRATISTA (Fondo de Garantía).

Recepcionados los trabajos a satisfacción de LIDER, este devolverá el Fondo de Garantía después de aceptados los trabajos a entera satisfacción y por escrito, sin que se devengue interés alguno por su custodia.

EL CONTRATISTA, al finalizar sus trabajos deberá presentar el Acta de Recepción debidamente aprobada por LIDER, en el cual incluirá una Carta de Garantía de buena ejecución por un período de dos (02) años.

NOVENO: RELACION CIVIL

Se declara que el contrato es de naturaleza civil debido a la inexistencia de relación de subordinación o dependencia entre el personal de EL CONTRATISTA y LIDER.

DECIMO: PENALIDAD

Se conviene que EL CONTRATISTA indemnizará a LIDER mediante el pago de S/. 750.00 por cada día o fracción de día de retraso en el cumplimiento de la obligación principal establecida en el término segundo y el plazo establecido el término cuarto del presente contrato.

UNDÉCIMO: INCUMPLIMIENTO - RESOLUCION CONTRACTUAL

LIDER podrá resolver de pleno derecho este contrato, bastando la sola comunicación a EL CONTRATISTA, por incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones asumidas por el presente contrato, siempre que luego de emplazarse por escrito a EL CONTRATISTA para que dentro de dos (02) días calendario de notificada satisfaga la prestación incumplida, no lo hiciera.

DUODECIMO: CLAUSULA ARBITRAL

Las partes se someten para la resolución de un eventual conflicto de intereses derivados de la celebración del presente contrato, a un arbitraje de derecho en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, para cualquier efecto derivado de la celebración de este contrato.

Se firma en Lima, a los 31 días del mes de Agosto del 2009, conservando cada parte un ejemplar de idéntico tenor o texto.

-------------------------------- -------------------------------------

LIDER EL CONTRATISTA

Anexo N° 1

[pic 1]

Consideraciones de materiales para Pintura (marca)

- Pintura Látex Pato CPP (interiores) y Duralátex (exteriores).

- Sellador e Imprimante Majestad.

- Cola sintética para escarchado de techos marca Vencedor.